崔瑞楠律师网

以法律的智慧服务人 以法律的知识帮助人

IP属地:河南

崔瑞楠律师

  • 服务地区:查看服务地区

  • 主攻方向:债权债务

  • 服务时间:08:00-21:59

  • 执业律所:河南益仟律师事务所

在线咨询 收藏 0人关注

法律咨询热线|

18237162021点击查看

潘某、岳某装饰装修合同纠纷二审民事判决书

发布者:崔瑞楠|时间:2019年08月01日|1408人看过举报

律师观点分析

上诉人诉称

潘某上诉请求:1、撤销一审判决,发回重审或依法改判;2、由被上诉人承担一、二审诉讼费用。事实和理由:一、被上诉人改变了装修风格,增加了工作量,且其承诺支付这些合同里没有约定的项目费用,但其却没有支付,这些费用应从装修款里扣除;二、装修过程中,环保查的严,小区物业要求装修停工;被上诉人的父亲要求等地砖到货后再进行施工,双方口头顺延了工期,其根本不存在违约行为。

被上诉人辩称

岳某辩称,一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。

岳某向一审法院起诉请求:1.判令解除双方签订的《装修装饰工程施工协议书》;2.潘某退还装修款11170元;3.潘某支付违约金29340元。

一审法院认定事实:2018115日,潘某作为乙方,岳某作为甲方,双方签订《室内装修合同》,合同约定:工程地点:七里香堤;工程承包,采用乙方包工、包全部材料,及主材;开工日期2018116日,竣工日期2018616日;工程总造价拾陆万叁仟圆整;首付69000元,年过后工人上场45000元,木工结束付41000元,尾款,验收合格付8000元;由于乙方责任延误工期的,每延误一日,乙方支付给甲方本合同工程造价金额千分之二的违约金。

合同签订后,岳某分别于2018116日支付69000元;2018327日支付45000元;最后一笔支付装修款41000元,门五金3006元。

在装修过程中,双方发生争议,潘某未装修部分包括电视柜、踢脚线、浴霸、厨卫集成灯、主灯、窗帘、厨卫吊顶,其中踢脚线、浴霸、厨卫集成灯、主灯、窗帘、厨卫吊顶岳某另行找人装修。

2018914日,岳某通过手机向潘某发送解除双方所签订装修合同通知。现岳某诉至法院,要求潘某依照合同附件退还未装修部分装修款并承担预期交工违约金。

一审法院认为,当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行,当事人可以解除合同。本案中,关于未装修部分项目,潘某未在合同约定期限内完工,经催告,亦未在催告期限内完工,现岳某已另行找人装修,致使合同目的不能完全实现,故岳某要求解除双方于2018116日所签订《装修装饰工程施工协议书》,合法有据,本院予以支持。

合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以要求恢复原状、采取补救措施,并有权要求赔偿。双方对未装修部分项目无争议,对应退还未装修部分价款存在争议,岳某主张按照报价价格予以返还,潘某总报价是30万,但是在装修过程中,双方并未按照报价价格履行,报价是主材报价,价格是15万元,岳某要求增加新风系统价格是1.3万元。本院认为,主材费用仅是装修一部分,且主材费用总价与双方签订装修合同报价并不一致,现岳某要求潘某按照主材价格返还装修费用,与事实、逻辑不符,本院酌定潘某按照主材价格50%予以返还,岳某过高诉求本院不予支持。故岳某可要求潘某退还装修款5585元(11170元的50%)。因潘某未在合同约定期限内完工,存在违约情形,故岳某要求潘某支付逾期违约金29340元(163000×2‰×90天),合法有据,本院予以支持。潘某辩称岳某同意逾期交工,但其未提供相应证据,故其抗辩本院不予采纳。

综上所述,依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款第九十四条第九十七条第一百零七条之规定,判决如下:一、解除岳某潘某2018115日签订《装修装饰工程施工协议书》;二、被告潘某于本判决生效之日起十日内退还岳某装修款5585元并支付违约金29340元。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费813元,减半收取406.5元,由岳某负担100元,潘某负担306.5元。

本院二审期间,当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。

本院查明

本院二审审理查明的事实与一审一致。

本院认为

本院认为,《装修装饰工程施工协议书》签订后,潘某未在合同约定的期限内完工,经催告,亦未在催告期限内完工,故岳某有权解除合同。合同解除后,双方对未装修部分项目无争议,对应退还未装修部分价款存在争议,一审法院结合双方合同约定及施工情况判令潘某返还岳某相应装修款并支付违约金并无不当。潘某的上诉请求,因其未能提交有效证据证明,本院不予支持。

综上所述,潘某的上诉请求不能成立,应予驳回;一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定,判决如下:

二审裁判结果

驳回上诉,维持原判。

二审案件受理费813元,由上诉人潘某负担。

 


  • 全站访问量

    116248

  • 昨日访问量

    180

技术支持:华律网 - 版权所有:崔瑞楠律师

Copyright©2004-2024 ICP备案号:蜀ICP备05003493号

免责声明:以上所展示的会员介绍、亲办案例等信息,由会员律师提供;内容的真实性、准确性和合法性由其本人负责,华律网对此不承担任何责任。

华律网提示:本页面内容信息由律师本人发布并对信息的真实性及合法性负责,如您对信息真实性及合法性有质疑,请向华律网投诉入口反馈,有害信息举报